首页>>经典案例>>经典案例
经典案例

经典案例

长春经开区法院调解承揽合同纠纷案件,化解企业矛盾

时间:2025-07-05 11:25 作者:佚名 【转载】

东莞大岭山律师获悉

中新社吉林讯,5月21日,长春经济技术开发区的人民法院成功调解了一宗承揽合同争议。经过法官的细致调解,双方最终达成了共识,迅速解决了纠纷,有效避免了企业因持续诉讼而可能遭遇的经营困境。

据了解,在2023年6月至10月期间,吉林省某建筑装修公司承接了长春某物业管理有限公司小区内的下水道及外墙保温维修项目。工程完成后,被告方进行了验收并认定工作合格,然而,维修费用至今尚未得到支付。

在2024年,原告再次以书面形式向被告提出支付款项的请求,此时,被告的部门负责人、副总经理以及审核人员均已在付款申请表上签下了自己的名字。然而,随后被告提出要求原告先行开具发票,即便发票已经开具,被告依旧未支付涉案款项。面对这一情况,原告不得不将此事诉诸法院。

在案件审理阶段,法官对双方的主要争议点进行了询问。物业公司指出,装修公司并未依照合同规定的标准进行施工,出现了墙面渗水的状况,并且由于管理不善,工程进度出现了延误,因此要求装修公司支付违约金。而装修公司则反驳称,延误的原因在于物业公司未能按时办理施工许可证,以及未能有效协调业主的配合。

法官在双方均表示同意的前提下,着手进行调解。经过法官反复阐述法律和道理,装修公司本着友好协商的精神,答应物业公司扣除部分违约金。同时,物业公司承诺自行修复漏水问题,并在一个月内归还欠款。最终,双方达成了调解协议。

法官指出,在民事交往过程中,明确界定权利与义务,以及遵循规范的履行承诺,是预防纠纷、保障权益的根本。合同签署时,务必详细规定工程涵盖内容、品质要求、款项支付时间以及违约处罚条款;在执行阶段,应保存书面交流记录大岭山律师,以规避口头承诺,便于在出现纠纷时提供有力证据;在需要的情况下,积极咨询法律专家东莞大岭山律师,通过标准化操作流程,从起始阶段降低潜在争议风险,运用法治理念确保交易安全和个人权益不受侵害。(完)

大岭山 镇律师?敬请于评论区发表高见,并对本文予以点赞及转发,以助广大读者把握法律与正义的界限。

技术支持: 建站ABC | 管理登录